Le 27 décembre, le tribunal populaire de la province de Ba Ria - Vung Tau a ouvert le procès en première instance de l'affaire de Thanh Nam Construction and Construction Materials Exploitation Company Limited (en abrégé Thanh Nam Company) qui poursuit le Comité populaire de la province de Ba Ria - Vung Tau pour avoir été exclu de la mise en œuvre du projet touristique de la plage de Binh Chau.
Selon le procès, en 2003, le Comité populaire de la province de Ba Ria - Vung Tau a approuvé la politique et convenu du lieu d'investissement du projet de tourisme de plage de Binh Chau dans le district de Xuyen Moc, avec la société Thanh Nam comme investisseur.
Mi-2003, le Comité populaire de la province de Ba Ria-Vung Tau a publié un document intitulé « Réaccord sur l'emplacement du plan détaillé 1/500 et du projet d'investissement pour la construction de la zone écotouristique marine de Song Lo, commune de Binh Chau, district de Xuyen Moc ». Le projet a ensuite été rebaptisé zone touristique marine de Binh Chau.
Cependant, le Comité populaire provincial a ultérieurement déclaré que le retard dans la mise en œuvre du projet était dû à la faute de la société Thanh Nam. Par conséquent, en 2017, le Comité populaire de la province de Ba Ria-Vung Tau a publié un document sur « la fin de la validité juridique de la politique d'investissement du projet » . Puis, en 2020, le Comité populaire provincial a publié un document corrigeant la fin de la validité juridique du projet.
Thanh Nam Company estime que la résiliation ci-dessus a violé les droits et intérêts légitimes de l'entreprise, car elle a dépensé une somme importante pour investir dans le projet mais ne l'a pas encore récupérée.
Par ailleurs, Thanh Nam Company a également indiqué qu'en 2008, le Comité populaire de la province de Ba Ria-Vung Tau avait publié une décision approuvant le plan global d'indemnisation, d'accompagnement et de réinstallation pour la récupération des terres nécessaires à la mise en œuvre du projet. Cependant, cette décision n'a toujours pas été communiquée à l'investisseur.
Représentant de la société Thanh Nam devant le tribunal
Par conséquent, la société Thanh Nam a intenté une action en justice contre le Comité populaire de la province de Ba Ria-Vung Tau. L'investisseur a donc demandé au tribunal d'annuler le document du Comité populaire de la province de Ba Ria-Vung Tau mettant fin à la validité juridique de la politique d'investissement du projet et le document mettant fin à la validité juridique de la mise en œuvre du projet.
Dans le même temps, la société a demandé au tribunal de forcer le Comité populaire provincial à rendre une décision approuvant le plan global d'indemnisation, de soutien et de réinstallation pour récupérer les terres afin de mettre en œuvre le projet.
Parce que la société Thanh Nam affirme, le Le retard dans la mise en œuvre du projet n’est pas la faute de l’entreprise. Depuis le début de la construction du projet de station balnéaire de Binh Chau jusqu'en 2008, l'entreprise a pleinement respecté les dispositions de la loi.
Plus précisément, en 2011, la société Thanh Nam a reçu une liste des ménages utilisant le terrain, alors qu'en 2008, il s'agissait d'un terrain public. La société a envoyé des documents au district de Xuyen Moc à deux reprises pour obtenir des conseils sur les fondements juridiques du remesurage, mais n'a reçu aucune réponse. Si les autorités compétentes avaient correctement appliqué les dispositions des articles 50 à 59 du décret n° 84 de 2007, le projet n'aurait subi aucun retard.
Lors du procès d'aujourd'hui, le Comité populaire provincial a affirmé avoir rendu une décision approuvant le plan global d'indemnisation, de soutien et de réinstallation pour la récupération des terres destinées au projet de la société Thanh Nam. Cependant, lors du procès, le Comité populaire provincial n'a disposé d'aucune preuve pour étayer cette décision. Parallèlement, cet organisme a également déclaré n'avoir eu connaissance d'aucun document d'archive relatif à la diffusion de cette décision. La société Thanh Nam a au contraire affirmé ne pas l'avoir reçue.
Avant la fin de l'interrogatoire, le juge en chef a souligné : « Il s'agit d'un bien très important de l'État ; les parties doivent donc examiner attentivement le dossier. » Par conséquent, le tribunal a décidé d'interrompre le procès afin que les parties puissent présenter leurs preuves. La date de réouverture du procès sera annoncée ultérieurement.
Auparavant, le tribunal provincial avait ouvert un procès à deux reprises, mais il avait été suspendu pour clarifier certains éléments liés au procès.
Concernant le projet de station balnéaire de Binh Chau, en 2018, le Comité populaire de la province de Ba Ria-Vung Tau a annulé la décision d'approuver l'échelle détaillée de 1/500 du complexe. Par conséquent, la société Thanh Nam a poursuivi le Comité populaire de la province de Ba Ria-Vung Tau devant le tribunal provincial.
Mi-2020, le tribunal populaire de la province de Ba Ria-Vung Tau a rejeté en première instance la plainte de la société Thanh Nam. L'entreprise a fait appel du jugement dans son intégralité.
Fin 2020, la Haute Cour populaire de Hô-Chi-Minh-Ville a tenu un procès en appel. Selon la cour, le défaut du Comité populaire provincial de transmettre à l'entreprise la décision approuvant le plan global d'indemnisation, de soutien et de réinstallation pour la récupération des terres nécessaires à la mise en œuvre du projet était imputable au défendeur, ce qui a retardé le projet.
Selon la cour d'appel, l'autorité compétente n'a pas répondu par écrit et n'a pas non plus informé l'entreprise de l'arrêt du projet. Par conséquent, la décision du Comité populaire provincial d'arrêter le projet sans tenir compte des intérêts de la société Thanh Nam n'est pas satisfaisante.
Le tribunal a ensuite accepté la demande d'annulation des décisions susmentionnées. Le Comité populaire de la province de Ba Ria-Vung Tau a mené les procédures conformément à la réglementation et a examiné les intérêts de l'entreprise.
Lien source
Comment (0)